«Стройтекс» через суд добился продления разрешения на строительство домов во Владивостоке

Администрация г. Владивостока не согласилась мирным путем продлить разрешение на строительство от 2003 года

В 2003 году ООО «Стройтекс» получило разрешение  на строительство жилого комплекса в районе Океанского-Партизанского проспектов (ул. 1-я и 2-я Круговая) сроком действия до 18.11.2004. Данное разрешение продлевалось несколько раз, в том числе и через арбитражный суд. В 2012 году строительная компания вновь обратилась в администрацию г. Владивостока с просьбой продлить разрешение на 2 года, однако получила отказ. В своем письме государственный орган указал на то, что ему не были предоставлены документы по сносу и расселению жилых домов по ул. 1-ая Круговая, д. 6, д. 7 и д. 8 и д. 7 по ул. 2-я Круговая.

Отказ администрации послужил поводом для обращения ООО «Стройтекс» в суд. Решением от 5 декабря 2012 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования заявителя и продлил сроки строительства. Судом было установлено, что снос и расселение указанных домов относятся к работам при строительстве объектов второй и третьей очереди. Истец сообщил, что расселение жильцов дома № 6 по ул. 1-ая Круговая произведено,  в связи с чем,  его снос является лишь технической частью второй очереди строительства. Подготовительные же работы по строительству объекта 3-й очереди не начаты, следовательно, основания для сноса жилых домов №№ 7,8 по ул. Круговая отсутствуют.

Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу администрации, не нашел оснований для отмены вынесенного решения, оставив его в силе.

Опубликовано: 07.02.2013 05:29 Обновлено: 27.05.2023 21:59